工程施工合同書(2)
工程施工合同書
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書范文3
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點:
(二)工程內容:具體詳見附件一改造項目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二條 工程造價為人民幣
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期 30天。
開工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日
2.如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。
?、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮?臺風、火災、地震)等造成的停工。
?、谝蛟O計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
?、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤?guī)定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
?、菁追讲荒馨春贤?guī)定在開工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收
(二) 工程保修按建設有關規(guī)定執(zhí)行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
(三) 屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質量問題造成損壞的,乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付總造價的30%給乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付總造價的30%給乙方;
(三)當工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起三年內一次結清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規(guī)范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發(fā)生的施工質量、安全事故由乙方負責。
?、?承包人應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀,一旦發(fā)生問題,后果自負。
?、?乙方現(xiàn)場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規(guī)定,無條件服從場地內保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關系,否則一切后果自負。
?、?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購,保管工作:
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經(jīng)雙方充分協(xié)商,發(fā)出“設計變更通知單”
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項,經(jīng)雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效,可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條 本合同一式 貳 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了工程施工合同書的人還看了:
1.小工程施工合同書
5.個人施工合同
6.個人工程合同范本